Суд признал необоснованным факт начисления пени за неисполнение контракта по причине удорожания стройматериалов
В картотеке портала "Электронное правосудие" размещено постановление арбитражного суда Саратовской области от 20.12.2022 по делу № А57-15729/2022 о решении признать неосновательным обогащением пени, начисленные заказчиком в отношении подрядчика, не исполнившего в полной мере работы, предусмотренные контрактом, по причине удорожания стройматериалов.
В ходе судебных разбирательств было установлено, что текущие цены строительных материалов, используемых при выполнении работ по контракту по ряду позиций, имели существенный рост от сметной стоимости строительства. В связи с чем, фактическая стоимость работ по контракту превысила установленную сметой контракта цену на 14,9%.
Как следствие, подрядчик направил в адрес заказчика письмо о принятии срочных мер по изменению в сторону увеличения цен на материалы, применяемых для выполнения работ.
Также заказчику было направлено предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанный проект дополнительного соглашения об увеличении цены контракта и календарный график производства подрядных работ.
В свою очередь, заказчик направил претензию о нарушении контрактных обязательств с требованием уплаты пени за нарушение сроков выполнения работ.
Судебная коллегия пришла к выводу, что просрочка исполнения контракта не была вызвана виновными действиями подрядчика, а возникла по не зависящим от подрядчика обстоятельствам, о чем заказчик был уведомлен.
Кроме того установлен факт возникновения убытков на стороне подрядчика в требуемой сумме ввиду наличия оснований для списания сумм неустойки, а так же отсутствия вины в действиях подрядчика.
Иными словами, принято решение взыскать со стороны заказчика сумму средств неосновательного обогащения в пользу подрядчика.